Образец дговора толлинга

Содержание

Договор толлинга скачать

Образец дговора толлинга

Ф.И.О, подпись) От Переработчика принял . (должность, Ф.И.О, подпись) Приложение N 2 к договору толлинга Акт приемки-передачи готовой продукции г. » » г.

Давалец (полное наименование юридического лица) Местонахождение: Переработчик (полное наименование юридического лица) Местонахождение: T T T ¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Количество ¦ Стоимость ¦ ¦п/п¦ готовой продукции¦ (в )¦ затрат на производство¦ ¦ ¦ ¦ (единица измерения) ¦ ¦ + + + + + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L + + + От Переработчика сдал .

(должность, Ф.И.О, подпись) От Давальца принял . (должность, Ф.И.О, подпись) Приложение N 3 к договору толлинга Отчет об использовании давальческого сырья г. » » г.

Договор толлинга (переработки углеводородного сырья)

Важно Производственной компании выгодно отдать заказ на переработку вещей специализированной организации, которая имеет для выполнения этих операций необходимое оборудование и персонал, иные ресурсы.

Конструкция договора толлинга законом прямо не предусмотрена, поэтому для его правовой квалификации необходимо определить существо содержащихся в нем обязательств.

Квалификация договора Юридическая квалификация любого гражданско-правового договора осуществляется в зависимости не от его названия и того, как поименованы его стороны, а от существа включенных в него обязательств.

Все договоры исходя из второй части ГК РФ и специальных нормативных правовых актов РФ могут быть отнесены к определенным типам, видам и подвидам (например, купля-продажа (тип), поставка товаров (вид), поставка товаров для государственных и муниципальных нужд (подвид)).

Договор толлинга (по пошиву из давальческого сырья)

Не позднее с момента получения от Подрядчика расчета количества сырья предоставить Подрядчику соответственное количество сырья по накладной. 2.2.4.

В случае получения от Подрядчика уведомления о несоответствии качества предоставленного сырья условиям, установленным п. 1.2.1 настоящего Договора, произвести замену сырья в срок с момента получения уведомления. 2.2.5.

По получении уведомления Подрядчика о завершении работ согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи готовой продукции.

2.2.6. Принять готовую продукцию по акту выполненных работ не позднее даты, согласованной Сторонами. 2.2.7. В случае обнаружения недостатков готовой продукции сообщить об этом Подрядчику и согласовать с ним сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков. 2.2.8. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п.

Образец договора толлинга в формате doc, pdf, txt

Переработчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Переработчиком в назначенный срок этого требования — отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Переработчика, а также потребовать возмещения убытков; 6.1.4. предъявлять Переработчику требования, связанные с ненадлежащим качеством готовой продукции; 6.2. Давалец обязан: 6.2.1. передать Переработчику сырье по акту приемки-передачи сырья в переработку; 6.2.2. в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим договором, с участием Переработчика осмотреть и принять готовую продукцию, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Переработчику; 6.2.3. оплатить работу Переработчика в порядке и в сроки, установленные разделом 4 настоящего договора. 6.3.

Контракт на переработку давальческого сырья (толлинг)

Давалец (полное наименование юридического лица) Местонахождение: Переработчик (полное наименование юридического лица) Местонахождение: T T T T T T ¬ ¦ ¦ ¦Количество ¦Наименова-¦Количество ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученного¦ние ¦готовой ¦неиспользо-¦ Количество ¦ ¦ ¦Наимено- ¦сырья ¦готовой ¦продукции ¦ванного ¦ отходов ¦ ¦ N ¦ вание ¦( )¦продукции ¦( ) ¦сырья ¦ ( ) ¦ ¦п/п¦получен- ¦ (единица ¦ ¦ (единица ¦( )¦ (единица ¦ ¦ ¦ ного ¦измерения) ¦ ¦ измерения) ¦(единица ¦ измерения) ¦ ¦ ¦ сырья ¦ ¦ ¦ ¦ измерения)+ T + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возврат-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ных ¦ + + + + + + + + + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L + + + + + + + / / (наименование должности лица, (подпись) (Ф.И.О) подписавшего отчет) М.П.

Заказчика. 3. Переработчик обязуется изготовить предусмотренную настоящим договором продукцию в срок до « » 20_г. 4. За выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик выплачивает Переработчику вознаграждение в размере рублей. Указанная сумма перечисляется на счет Переработчика до « » 20 _ г.

5. Внимание Передача сырья Переработчику и готовой продукции Заказчику осуществляется на основании следующих документов . В них указывается количество, стоимость сырья и передаваемой готовой продукции. 6.

Заказчик вывозит готовую продукцию самостоятельно путем . 7. Данный договор вступает в силу с момента подписания и действует до « » 20_ г. 8.

Договор оформлен в двух экземплярах с одинаковой юридической силой, по одному для каждой из сторон.

Срок сдачи готовой продукции — » » г. 3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон. 4. Стоимость работ и порядок расчетов 4.1.

Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. 4.2.

Цена договора включает в себя компенсацию издержек Переработчика, которые он несет при выполнении работ, и непосредственно вознаграждение.

4.3. Стоимость работ является твердой. 4.4. Давалец оплачивает выполненные работы по переработке сырья не позднее дней с момента подписания акта приемки-передачи готовой продукции. 4.5. Оплата производится . (указать форму оплаты) 5. Экономия Переработчика 5.1.

Не позднее с момента получения от Заказчика сырья по акту приема-передачи (Приложение N ) оформить приходный ордер с указанием того, что сырье поступило на давальческих условиях, приступить к изготовлению продукции и завершить изготовление не позднее с момента его получения. 2.1.3.

По окончании работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи готовой продукции, подготовить к согласованной дате следующие документы: акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании предоставленного сырья, сертификат по качеству готовой продукции. 2.1.4.

В день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику по накладной готовую продукцию и документы, перечисленные в п.
2.1.3 настоящего Договора. 2.1.5.

Договора, направить Подрядчику свои указания не позднее с момента получения уведомления. 2.2.9. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в согласованной Сторонами смете работ (Приложение N к настоящему Договору).

и составляет ( ) рублей, в том числе НДС — % ( руб.). 3.2. Заказчик обязан оплатить выполненные работы Подрядчика в течение банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика. 3.3.

Оплата производится в рублях в следующем порядке: . 4. УПАКОВКА 4.1. Требования к упаковке поставляемого Заказчиком сырья: . 4.2. Требования к упаковке готовой продукции и отходов, предоставляемых Подрядчиком: . 5.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 5.1.

Лучшие адвокаты Москвы помогут вам в решении ваших проблем тел.: +7 (499) 110-12-83, +7 (499) 110-36-45 Образец договора купли – продажи гаража в формате doc, pdf, txt Образец договора купли – продажи автотранспорта в формате doc, pdf, txt Наши преимущества Мы профессионалы Работаем быстро и качественно Приемлемая стоимость услуг Нам доверяют 95% выигранных дел МЫ НАХОДИМСЯ В ЮЗАО Г. МОСКВЫ,РЯДОМ СО СТ.М. «АКАДЕМИЧЕСКАЯ».УЛ.

Ф.И.О, должность) действующ на основании , именуемое в дальнейшем (устава, положения, доверенности) «Заказчик», с одной стороны, и в лице (наименование юридического лица) , действующ на основании , (Ф.И.

О, должность)(устава, положения, доверенности) именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,с другой стороны,совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Подрядчик обязуется изготовить по заданию Заказчика следующую продукцию: (далее — готовая продукция), передать ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять готовую продукцию и оплатить ее. 1.2.

Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору своими силами с использованием собственного оборудования из сырья Заказчика. 1.2.1. Требования к качеству сырья: . 1.3. Требования Заказчика к результату работ: 1.3.1. Норма выхода полученной продукции: . 1.3.2.

Источник: http://pbcns.ru/dogovor-tollinga-skachat/

Образец дговора толлинга

Образец дговора толлинга

Если фактические расходы Переработчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Переработчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, кроме случаев, когда Давалец сможет доказать, что полученная Переработчиком экономия повлияла на качество готовой продукции. 6. Права и обязанности Сторон 6.1.

Давалец вправе: 6.1.1. в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Переработчиком, не вмешиваясь в его деятельность; 6.1.2.

отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Переработчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным; 6.1.3.

Ф.И.О, подпись) От Переработчика принял . (должность, Ф.И.О, подпись) Приложение N 2 к договору толлинга Акт приемки-передачи готовой продукции г. » » г.

Давалец (полное наименование юридического лица) Местонахождение: Переработчик (полное наименование юридического лица) Местонахождение: T T T ¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Количество ¦ Стоимость ¦ ¦п/п¦ готовой продукции¦ (в )¦ затрат на производство¦ ¦ ¦ ¦ (единица измерения) ¦ ¦ + + + + + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L + + + От Переработчика сдал .

(должность, Ф.И.О, подпись) От Давальца принял . (должность, Ф.И.О, подпись) Приложение N 3 к договору толлинга Отчет об использовании давальческого сырья г. » » г.

Договор толлинга

Внимание

Только выбор этот нужно сделать, разумеется, заранее и закрепить его в учетной политике для целей налогообложения. Напомним, что распределять косвенные расходы в налоговом учете компании переработчику не нужно в любом случае.

Косвенные расходы в полном объеме относятся на расходы в момент их возникновения — это прямо закреплено в ст. 318 НК РФ. Кроме того, если предприятие-переработчик производит продукцию не только из давальческого сырья, но и из собственного, необходимо организовать раздельный налоговый учет подобных операций.
Бухгалтерский учет Сырье и материалы, полученные в переработку от давальца, не являются собственностью переработчика и потому не могут быть учтены на его балансе. Это имущество следует учитывать на забалансовом счете 003 «Материалы, принятые в переработку».
Здесь отражается давальческое сырье по стоимости, указанной в договоре на переработку. Как указано в п.

Давальческий договор подряда

Такая позиция основана на том, что в данном случае налогоплательщик реализует не товар, а продукцию собственного изготовления. Продажа продукции собственного производства к розничной торговле не относится, а является способом получения дохода от производственной деятельности.

Очевидно, в этом случае финансисты полагают, что после давальческой переработки давальцу возвращается не готовая продукция, а товар. Спорить с ними здесь бессмысленно. Дело в том, что их позиция поддержана судами, причем самым высшим (см. постановление

Источник: http://1privilege.ru/obrazets-dgovora-tollinga/

Скачать бесплатно образец договора толлинга в формате doc, pdf, txt – шаблон 2018

Образец дговора толлинга

  1. Образцы договоров 2018
  2. Образец договора толлинга в формате doc, pdf, txt

Консультация юриста
БЕСПЛАТНО
Позвонить: +7(499)408-21-03

Образец договора толлинга – это шаблон, который содержит существенные условия договора, необходимые для его заключения между сторонами сделки. Сторонами договора толлинга являются Продавец Заказчик и Переработчик.

Толлинг является для многих представителей бизнеса непонятным словом. Между тем, договор толлинга является синонимом соглашения на переработку предоставляемого давальческого сырья. Подготовку такой сделки лучше всего доверить юристу. При написании ее условий специалист учтет не только правовые нормы, но и сделает поправку на нюансы бухгалтерского учета и налогообложения обоих сторон.

Тараскин Иван Сергеевич (11 лет стажа) Профессиональные направления: Юрист, составит образец договора толлинга в формате doc, pdf, txt в Москве Специалист высокого класса, более 10 лет занимается договорной работой. Знает все подвоные камни, нюансы, риски. Профессионально составит договор любой сложности. тел. +7(499)408-21-03

Сергеев Александр Геннадиевич (10 лет стажа) Профессиональные направления: Адвокат, составит образец договора толлинга в формате doc, pdf, txt в Москве Высоквалифицированный юрист, профессионально занимается составлением любых договоров. Проводит аудит договорной работы на предприятиях. Ведет договорную работу на аутсорсинге. тел. +7(499)408-21-03

Чужанов Кирилл Леонидович (стаж 8 лет) Профессиональные направления: Юрист составляет образец договора толлинга в формате doc, pdf, txt Первокласный юрист. Разбирается в тонкостях законодательства, знает подводные камни, что позволяет ему находить решения в сложных юридических вопросах. тел. +7(499)408-21-03

ДОГОВОР
толлинга

г. ________________________ «__»____________ 20_г.

«Заказчик» _____________________________________, в лице _________________, действующего на основании __________________________________, и
«Переработчик» _____________________________________, в лице _________________, действующего на основании __________________________________, подписали настоящий договор толлинга на таких условиях

1. Заказчик поручает, а Переработчик принимает на себя обязательства за вознаграждение изготовить из сырья Заказчика следующую продукцию ________________________________ (указывается номенклатура) в количестве ___________________.

2. Продукция, указанная в п. 1 данного договора, является собственностью Заказчика.

3. Переработчик обязуется изготовить предусмотренную настоящим договором продукцию в срок до «____»_____________ 20_г.

4. За выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик выплачивает Переработчику вознаграждение в размере ________ рублей. Указанная сумма перечисляется на счет Переработчика до «___»______________ 20 _ г.

5. Передача сырья Переработчику и готовой продукции Заказчику осуществляется на основании следующих документов______________________________________________________________. В них указывается количество, стоимость сырья и передаваемой готовой продукции.

6. Заказчик вывозит готовую продукцию самостоятельно путем ____________________________.

7. Данный договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__»__________ 20_ г.

8. Договор оформлен в двух экземплярах с одинаковой юридической силой, по одному для каждой из сторон.

Местонахождение, банковские реквизиты, подписи сторон

Юридическая помощь в Москве

Столичная юридическая служба «Социальные юристы» – это сформированная команда профессиональных юристов и адвокатов, обеспечивающая оперативный доступ граждан к юридическим услугам независимо от их социального статуса и материального положения, в том числе по общедоступным и сниженным ценам (для определенных категорий граждан предусмотрены значительные скидки).

Ключевые моменты нашей работы:

  • Оказание юридических услуг независимо от социального статуса и материального положения
  • Осуществление юридических услуг по сниженным ценам
  • Подготовка необходимых документов в кратчайшие сроки

Нам удалось объединить квалифицированных юристов, которые имеют большой опыт работы в гражданских, административных и уголовных дел в судах общей юрисдикции, арбитражном судопроизводстве, обжаловании действий (бездействий) государственных органов. Благодаря этому формируется комплексный подход в консультации юриста для решения вашей проблемы.

Юридическая помощь и консультация юриста

Все сотрудники имеют юридическое образование и постоянно профессионально совершенствуются. «Ваша победа – наша профессия!» – это один из главных принципов нашей компании.

Мы не просто говорим, а тщательно работаем над каждым вопросом и нам очень важно, чтоб исход дела, за которое мы беремся, был для вас положительным. Лучшие адвокаты Москвы помогут вам в решении ваших проблем тел.

: +7(499)408-21-03, +7(499)408-46-03

Направления нашей деятельности

Наши преимущества

Мы профессионалы

Работаем быстро и качественно

Приемлемая стоимость услуг

Нам доверяют

95% выигранных дел

МЫ НАХОДИМСЯ В ЮЗАО Г. МОСКВЫ, РЯДОМ СО СТ.М. “АКАДЕМИЧЕСКАЯ”.

УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д.3, ОФ.111

ТЕЛ.: +7(499)408-21-03, +7(499)408-46-03 Прием в офисе ежедневно с 7:00 до 21:00, по

предварительной записи

“Социальные юристы” всегда готовы прийти к вам на помощь.

Источник: http://SocUristy.ru/dogovory/obrazets-dogovora-tollinga-v-formate-doc-pdf-txt/

Договор толлинга (переработки углеводородного сырья)

Образец дговора толлинга
г. ___________ “___”_________ ____ г. __________________________________, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, (наименование юридического лица)в лице ___________________, действующ___ на основании ____________________, (должность, Ф.И.О.

) (Устава, положения, доверенности)лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов N ________от “__”_________ ___ г., с одной стороны, и ______________________________, (наименование юридического лица)именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________, действующ___ (должность, Ф.И.О.

)на основании ____________________________________, с другой стороны, вместе (Устава, положения, доверенности)именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.

Подрядчик обязуется выполнить работу по переработке углеводородного сырья, принадлежащего Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в виде следующей готовой продукции: _______________.

1.2. Требования Заказчика к результату работ:

1.2.1. Норма выхода полученной продукции: _____________________.

1.2.2. Стандарты и технические характеристики полученной продукции: _____________________________________________.

1.2.3. Качество полученной продукции должно отвечать следующим требованиям: _____________________________________________.

1.3. Право собственности на готовую продукцию и отходы, полученные в результате переработки углеводородного сырья, принадлежит Заказчику.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Не позднее ________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику углеводородное сырье по накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а.

2.1.2. Требования к качеству углеводородного сырья, предоставляемого Заказчиком: ______________________________________________.

2.1.3. В случае получения от Подрядчика уведомления о несоответствии качества предоставленного углеводородного сырья условиям, установленным п. 1.2 настоящего Договора, произвести замену сырья в срок ________ с момента получения уведомления.

2.1.4. Не позднее _________ с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата работ к передаче осмотреть результат работ и принять по акту выполненных работ (Приложение N ___ к настоящему Договору).

2.1.5. Оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. При поступлении углеводородного сырья оформить приходный ордер по форме N М-4 с указанием того, что сырье поступило на давальческих условиях.

2.2.2. Приступить к выполнению работ не позднее ___________ с момента поступления от Заказчика углеводородного сырья.

2.2.3. Выполнить работы по переработке углеводородного сырья в срок ______________ с момента начала работ.

2.2.4. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N _________ или электронной почте _________ (в последнем случае Стороны согласовывают дату приема-передачи результата работ).

2.2.5. Не позднее “___”_______ ____ г. или, в случае досрочного выполнения работ, в день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику готовую продукцию и отходы, полученные при переработке сырья по накладной по форме N МХ-18, утвержденной Постановлением Росстата от 09.08.1999 N 66, а также предоставить Заказчику в указанный срок следующие документы:

– сертификат по качеству готовой продукции;

– акт выполненных работ (Приложение N ___ к настоящему Договору);

– отчет об использовании углеводородного сырья (Приложение N __ к настоящему Договору).

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Цена работ по настоящему Договору включает в себя вознаграждение Подрядчика и компенсацию его издержек и составляет ______ (_________) рублей, в том числе НДС – __% (______ руб.).

3.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал счета и счет-фактуру в срок __________ с момента _______________.

3.3. Заказчик обязан оплатить выполненные работы Подрядчика в течение _____ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика.

3.4. Оплата производится в рублях в следующем порядке: _______________.

4. ТАРА

4.1. Требования к таре поставляемого Заказчиком углеводородного сырья: ______________.

4.2. Требования к таре готовой продукции и отходов, предоставляемых Подрядчиком: ____________________________________.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ___ руб. за каждый день такой просрочки.

5.2. Распределение рисков:

5.2.1. Риск необратимой порчи или повреждения углеводородного сырья до передачи его Подрядчику несет Заказчик.

5.2.2. Риск необратимой порчи или повреждения готовой продукции до приемки Заказчиком несет Подрядчик.

5.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты счета Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. От Подрядчика, выполнившего работу с отступлениями от условий настоящего Договора, которые ухудшили результат работ или сделали его непригодным для использования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

– безвозмездно устранить недостатки в срок ____________ с момента их обнаружения Заказчиком;

– снизить цену в следующем порядке _____________ на следующих условиях ____________.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в результате исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд ____________.

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано непредвиденными обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: наводнением, пожаром, землетрясением, военными действиями, блокадой, вступлением в силу актов государственных органов, запрещающих деятельность Сторон по настоящему Договору, а также эмбарго.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, Сторона обязана известить о них в письменном виде контрагента в срок ______________.

7.3. Если наступившие форс-мажорные обстоятельства и/или их последствия продолжают влиять на исполнение настоящего Договора более ____________, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор выполнен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

9.3.1. Накладная по форме N М-15 (Приложение N ___).

9.3.2. Приходный ордер по форме N М-4 (Приложение N ___).

9.3.3. Накладная по форме N МХ-18 (Приложение N ___).

9.3.4. Сертификат по качеству готовой продукции (Приложение N ___).

9.3.5. Акт выполненных работ (Приложение N ___).

9.3.6. Отчет об использовании углеводородного сырья (Приложение N ___).

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик: Заказчик: ___________/___________________ ___________/___________________ (подпись) (должность, Ф.И.О.) (подпись) (должность, Ф.И.О.) М.П. М.П. “___”___________ ____ г. “___”___________ ____ г.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%8F

Договор толлинга акт выполненных работ

Образец дговора толлинга

лицо: Банковские реквизиты заказчика: Расчетный счет: В банке (наименование банка): БИК: Корреспондентский счет: Ставка НДС: Без НДС с НДС в том числе НДС сверху применить Наименование товара, работ, услуг, подлежащих оплате: Наименование товара, работ, услуг Ед.

Код для вставки формы Акта выполненных работ на Ваш сайт Вы можете заполнить эту форму данными из Вашего файла.

Лучше всего подходят файлы Excel — XLS и CSV, но можно и другие.

Акт выполненных работ (оказанных услуг) 2019-2019 года: скачать бесплатно новый бланк и образец заполнения в Excel, Word, PDF

Также на каждый вид работ или услуг может быть составлен отдельный акт.

Все данные в акте должны совпадать с аналогичной информацией в договоре. Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.

КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

Наш сервис позволит вам заполнять нужные документы в автоматическом режиме и отправлять их контрагентам по e–mail.

Образец дговора толлинга

» » г. Давалец (полное наименование юридического лица) Местонахождение: Переработчик (полное наименование юридического лица) Местонахождение: T T T ¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Количество ¦ Стоимость ¦ ¦п/п¦ готовой продукции¦ (в )¦ затрат на производство¦ ¦ ¦ ¦ (единица измерения) ¦ ¦ + + + + + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L + + + От Переработчика сдал .

(должность, Ф.И.О, подпись) От Давальца принял .

(должность, Ф.И.О, подпись) Приложение N 3 к договору толлинга Отчет об использовании давальческого сырья г.

» » г. НК РФ датой признания такого дохода будет день подписания сторонами акта приема-передачи отходов.

Толлинг и его учет (Анищенко А.)

1 ст.

248 Федерального закона от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее — Закон N 311-ФЗ), документом об условиях переработки товаров на таможенной территории является разрешение на переработку товаров.В силу ст.

Но при этом, как предусматривает ст.

249 Закона N 311-ФЗ, в заявлении на получение разрешения следует указать сведения о лице, непосредственно совершающем операции по переработке товаров.Тем не менее

Договор толлинга скачать

Конструкция договора толлинга законом прямо не предусмотрена, поэтому для его правовой квалификации необходимо определить существо содержащихся в нем обязательств.

Квалификация договора Юридическая квалификация любого гражданско-правового договора осуществляется в зависимости не от его названия и того, как поименованы его стороны, а от существа включенных в него обязательств.

Все договоры исходя из второй части ГК РФ и специальных нормативных правовых актов РФ могут быть отнесены к определенным типам, видам и подвидам (например, купля-продажа (тип), поставка товаров (вид), поставка товаров для государственных и муниципальных нужд (подвид)).

Не позднее с момента получения от Подрядчика расчета количества сырья предоставить Подрядчику соответственное количество сырья по накладной.

2.2.4.

Давальческий договор подряда. Образец заполнения и бланк для скачивания 2019 года

Образец дговора толлинга
Давальческий договор подряда (он же договор толлинга) относится к не упомянутым в законодательстве типам договоров. Регламентация давальческого договора проводится по аналогии с родственным ему договором подряда.

Файлы в .DOC:Бланк давальческого договора подрядаОбразец давальческого договора подряда

Предмет договора

Как и договор подряда, толлинг подразумевает соглашение, в силу которого исполнитель (подрядчик) принимает на себя обязательство выполнить определенный вид работы по поручению заказчика.

Особенностью давальческого договора является не сам предмет, а способ и условия его исполнения. Так, в силу договорных обстоятельств, исполнитель не только обязуется выполнить заказ, но и произвести продукцию из сырья либо материалов, предоставляемым заказчиком. В свою очередь, заказчик при давальческом подряде получает дополнительную функцию поставщика, то есть «давателя».

Регламентация

По своей юридической природе договор давальческого подряда (толлинга) можно отнести к категории непоименованных договоров, поскольку ни один нормативный акт не содержит в себе перечисления условия и особенностей толлинга.

Любая лакуна (пробел) в законодательстве подпадает под регулирование по аналогии. Наиболее близким (аналогичным) толлингу видом договора является договор подряда, хотя он и не охватывает все его индивидуальные признаки.

В известной степени договор давальческого подряда – это юридический нонсенс, в силу которого судебная практика оперирует определениями, не содержащимися в Гражданском кодексе РФ, такими как «давалец» в отношении заказчика и «переработчик» в отношении исполнителя.

Условия договора в соответствии с ГК

Обязательством подрядчика по давальческому договору, по аналогии со ст.703 ГК РФ, регламентирующей договор подряда, будет выполнение работы по указанию заказчика. Направление работ может быть разнообразным, а общим условием будет передача результатов работы заказчику.

Однако по стандартному договору подряда работа должна быть выполнена собственными силами подрядчика и с использованием его материалов и средств производства.

Регулирование давальческих договоров условиями договора подряда стало возможным в силу того, что требования ст.ст. 703, 704 ГК в части выполнения работ иждивением исполнителя не являются директивными, а оставляются на усмотрение сторон. Более того, статья 713 ГК регламентирует условия выполнения работ с использованием материалов и сырья, предоставленных заказчиком.

Исходя из вышеизложенного, можно считать, что толлинг вполне регламентируется главой 37 Гражданского кодекса РФ.

Выгоды соглашения

Заключая давальческий договор, заказчик избавляется от необходимости содержать или поддерживать собственное сырьеперерабатывающее производство, исключая таким образом производство из цепочки сырье-производство-реализация. Произведенное либо приобретенное сырье он передает исполнителю, обладающему производственными мощностями, выплачивает ему вознаграждение, получает готовый продукт и занимается его реализацией.

Подрядчик, в свою очередь, получает объем работ для своих производственных мощностей, не затрачивая средств и времени на поиск поставщиков сырья и последующих реализаторов готовой продукции.

Специфические условия давальческого договора

Договор давальческого подряда должен содержать в себе не только указание предмета договора, но и отношения сторон по передаче и использованию давальческого материала.

При этом, поскольку материал относится к категории вещей, обладающих только родовыми признаками, сам договор должен содержать в себе нотификации относительно:

  • вида материала или сырья;
  • технических характеристик, например маркировки сырья;
  • количества, определяемого весом, метрами (погонными, квадратными либо кубическими), литрами и т.д.

Сроки договора обусловливаются реальными возможностями исполнителя по изготовлению из полученных материалов готовой продукции.

Полученный исполнителем материал в конечном итоге возвращается обратно к заказчику, но уже в переработанном виде; исполнитель не становится собственником материала. Поэтому договор давальческого подряда (толлинга) может содержать в себе условие возврата заказчику неиспользованной части материалов либо отходов материала.

Если же заказчик оставляет остатки или отходы исполнителю, то, как правило, использует это с целью зачета остатков в стоимость оплаты работы исполнителя.

Особое положение давальческих материалов

Как говорилось выше, переданные подрядчику давальческие материалы остаются в собственности заказчика. Поэтому на материалы (сырье) не могут распространяться никакие долговые обязательства подрядчика.

Соответственно, на них не может быть наложен арест по исполнительным производствам, они не могут быть включены в конкурсную массу при процедуре банкротства.

В силу этих причин договоры давальческого подряда становятся способами ухода от исполнения долговых обязательств. Для достижения этих целей, по взаимной договоренности контрагентов, заключаются фиктивные договоры толлинга, выводящие часть имущества должника из конкурсной массы.

Как правило, подобные договоры отличаются от обычных тем, что право собственности на давальческий материал по ним принадлежит сторонним компаниям.

Подобная особенность была замечена и оценена судебными инстанциями.

В силу этой оценки в судебной практике уже имеются случаи, когда давальческое сырье, включенное в конкурсную массу, не исключалось из нее по заявлениям третьих лиц об освобождении имущества от ареста.

Прочие условия давальческого договора

Отдельного рассмотрения требуют вопросы ответственности подрядчика за сохранность материалов заказчика и о распределении между контрагентами договора рисков порчи либо уничтожения материалов.

В силу статьи 714 ГК ответственность за сохранность полученного от заказчика сырья несет подрядчик. Риск случайной гибели или порчи материалов лежит на заказчике.

Неустойка по давальческому договору

В силу специфичности договора толлинга неустойка не может быть рассчитана исходя из стоимости материалов или стоимости работ. В соответствии с Постановлением ФАС по Московской области от 18 марта 2014 года (н/д А40-51605/11-23-418) размер неустойки может быть рассчитан как согласованный процент исходя из общей стоимости работ по договору.

Нотифицируя в договоре давальческого подряда условия начисления неустойки, следует внимательно отнестись к определению сроков ее начисления. То есть отсутствие нотификации, регламентирующей начисление неустойки за день просрочки (например, 0,1 процента за день просрочки), приведет к тому, что неустойка будет выплачена единоразово за весь период в размере 0,1%.

Источник: https://zakonius.ru/obrazec/davalcheskij-dogovor-podryada

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.