Договор на оказание услуг ремонта и перетяжки мебели

Содержание

Договор на оказание услуг по перетяжке и ремонту мягкой мебели

Договор на оказание услуг ремонта и перетяжки мебели

Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео На странице представлен договор на ремонт мебели. Вы можете скачать составленный опытными юристами договор на ремонт мебели вместе с необходимыми приложениями.

Скачать пакет документов Дата актуализации: 2018-03-20 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на ремонт мебели Благодаря нашему сервису вы можете создавать юридически грамотные документы, учитывать требования действующего законодательства и опыт практикующих юристов, вести учет договоров, а также удобно хранить и согласовывать документы.

Чтобы подготовить договор на ремонт мебели, достаточно выбрать необходимые условия и заполнить пустые поля. После заполнения формы, договор по ремонту мебели будет готов к загрузке и печати.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

К числу распространенных на практике правовых соглашений относится договор на оказание услуг между физическими лицами . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1.
нести полную материальную ответственность за сохранность Важно Мебели Заказчика; 2.

1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4.

безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки; Договор на услугипо перетяжки мебели с физическим лицом образец Перетяжка офисных стульев, пуфиков, перетяжка сидений автомобиля. Изготовление поролоновых матрасов, подлокотников любой формы.

Замена наполнителя в подушках. При перетяжке дивана – подушки в подарок! Замена механизмов трансформации, поролона и деревянных конструкций.

Договор перетяжка

Внимание

  • Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
  • Базовый договор на услуги
  • Договор на ремонт мебели
  • Договор перетяжка
  • Реставрация мебели типовой договор
  • Договор на оказание услуг по перетяжке и ремонту мягкой мебели

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Например, дополнительные условия могут быть продиктованы требованиями аутентичности при восстановлении утраченных в процессе эксплуатации узлов и агрегатов.

на оказание услуг по проведению ремонтно-восстановительных (реставрационных) работ 1.1.

Внимание Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем Заказчику услуг по реставрации транспортного средства, именуемого в дальнейшем «Объект».

1.2.

Базовый договор на услуги

Настоящий регламентирует общие принципы взаимодействия Сторон, их обязанности и ответственность, возникающие в ходе исполнения предмета настоящего Договора. 2.1. Важно Составленную примерную смету работ предоставить и согласовать с Заказчиком.
2.1.3.

Базовый договор на услуги Договор на выполнение ремонтно-отделочных работ — это основной юридический документ, в котором четко прописаны ответственности сторон, а также — сроки проведения работ и их стоимость.Договор является гарантией выполнения ремонта качественно и в срок. Стоимость работ, оговоренных в, остается неизменной.

Оформление договора является залогом гарантийного устранения выявленных недостатков в случае возникновения таковых.Хотите получить точный расчет стоимости ремонта, а также полезные консультации? Закажите выезд менеджера-замерщика.

Договор на ремонт мебели

Для изготовления мебели Подрядчик использует сырье и материалы, предоставляемые Заказчиком. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет ( ) рублей, включая НДС 18%. 2.2.

Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке: 2.2.1. В течение ( ) банковских дней с момента получения оригинала счета Подрядчика уплатить % от суммы, указанной в п.

Договор на ремонт мебели образец с физическим лицом Пункты такие как предварительная оплата (70 %), сроки изготовления(14 дней) и некоторые другие могут незначительно меняться. Договор подписывается в двух экземплярах. Со стороны исполнителя (Мебельарт) перелагаются реквизиты, подпись директора и печать.

Так же по требованию клиента ему предоставляются копии документов и сертификаты качества материала и фурнитуры.

Договор на услугипо перетяжки мебели с физическим лицом образец

    • Договор на оказание услуг с физическим лицом: образец скачать бесплатно
    • Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
      • Договор подряда на изготовление мебели (работа выполняется иждивением заказчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате)
    • Договор на ремонт мебели образец с физическим лицом
    • Договор на услугипо перетяжки мебели с физическим лицом образец
    • Договор на перетяжку мебели образец
  • Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
    • Мобильное приложение
    • Нравится сервис?

Договор на оказание услуг с физическим лицом: образец скачать бесплатно Рассматриваемое соглашение может быть заключено как с физическим, так и с юридическим лицом.
Гё╪д≥╜f⌡ы▌╒Hрж╚tB─D» ═╘j ЮgBь▀ЙК&1)Ю╥Z454Зx/Ж╤Йв©╖’zoё?Т3й 5р$o╜ц≥i├)е*XХ╬╙#U└RЕihцsВ└╖╛s▐А┼-еДг$MООЕ⌠k⌠гС #(≥╚nЙЁP╧╓╬y1{UЁ╣hx║.ч╓╩Х┴+АА╣ЫТNbЭОС²kЛ*ЗзigЩИYSлaвИN╢=Я╔{Б3нxn╬Pm╙ЛMХ ЛL▓rЭФj uь╫Тд╣╖eC█∙d_;я╠дU⌡Кй╓ТГ1С≈╖Ц▓▓Вй═П@JА│R ХЯЩ(BcчБ╨└fч «r╓/r(бVC┐Юъ╚у’H╩┘┴h┘─ХЫ{╞ВD0R{H

Источник: http://tk-advokat.ru/2018/04/21/dogovor-na-okazanie-uslug-po-peretyazhke-i-remontu-myagkoj-mebeli/

Примерный договор на реставрацию книг

Договор на оказание услуг ремонта и перетяжки мебели

Методы, особенности и правила реставрации книг Существует два разных процесса, которые помогают восстанавливать книги — это ремонт и реставрация.

Ремонт книги включает: прошивку блока листов; склеивание порванных листов; выглаживание, порезку; замену переплета и его подклейку.Реставрация старинных книг Реставрацию заказывают обычно в двух случаях: либо чтобы перепродать книгу дороже, либо для своей личной библиотеки.

Чтобы показать, сколько примерно стоят реставрационные работы, мы заказали реставрацию одной небольшой церковной книги.

Это книга «Сын церковный», напечатанная в 1794 г. Реставрация листов

Стоимость работы: 5 000 руб. Примерный на реставрацию книг

Договор на ремонт квартиры

Стоимость всех поручаемых подрядчику по настоящему договору работ определяется в сумме ____________________________________ 4. Расчеты между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы производятся ежемесячно по актам приемки работ /ф.

2в/, через фиксирующий банк согласно счет-платежному требованию подрядчика. Настоящий договор составлен в 4-х экз.: по два экз. для каждой стороны. 1. Особые условия 2.

Перечень объектов и календарный план реставрации 3.

заключенному между ______________________________________________ 1.

Минимальная сумма оплаты 30%. При предоплате 100% предоставляется скидка 5%. При заключении договора клиент вносит предоплату в размере полной стоимости всех материалов.

После сдачи-приемки работ выплачивается оставшаяся сумма. Незыблемость основных принципов археологической реставрации была подтверждена решением II Международного конгресса архитекторов и технических специалистов по историческим памятникам, состоявшегося в 1964 г.

В договоре указаны все условия, порядок и сроки изготовления, поставки и сборки мебели.

порядок расчета, гарантия на мебель. Физическое лицо — предприниматель ………………………………. Присылайте нам фотографии вашей мебели, с пометкой реставрация, звоните нам и мы проконсультируем вас по поводу реставрационных работ.

Узнайте к чему:  Встречное исковое заявление в суд образцы

действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Заказчик », с одной стороны, и в лице. «ЭкспертКонсалтинг» — профессиональная экспертная компания по экспертизе мебели, выполняющая экспертизы для суда, а также для целей списания. Экспертиза корпусной мебели — экспертиза шкафов, стеллажей, стенок.

Осуществление индивидуальными предпринимателями деятельности по ремонту и реставрации бытовой мебели по заказам потребителей

настоящей статьи. 3.5. По согласованию сторон Заказчик может произвести авансовый платеж в размере 30% от стоимости договора. 3.7. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику в случае:

– невыполнения по вине Подрядчика объемов работ, предусмотренных настоящим Договором; – не устранения Подрядчиком указанных ранее дефектов в работе; — выявления историко-архитектурной экспертизой существенных нарушений в выполненных работах и не устранении Подрядчиком данных нарушений в срок, предусмотренный Договором; — причинения ущерба Заказчику. 4.

Стоимость работ может уточняется по фактическим объемам выполненных работ при подписании Актов о приемке выполненных работ (приведенных в Приложении №2) и расценкам согласованным в Приложении №1 (смета) к настоящему Договору.

1.8. Стоимость работ и общестроительных материалов является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит, за исключением случаев: 1.8.1. если Заказчик изменил техническое задание (дизайн-проект) или иную проектно-техническую документацию; 1.8.2.

если есть дополнительные требования по выполнению работ со стороны управляющей организации или иной эксплуатирующей организации здания; 1.8.3. если возникают дополнительные работы; 1.9. В стоимость настоящего Договора входят только общестроительные материалы, если иное не согласовано в Приложении №1 (смета).

1.10.

Заключительные положения 7.1.

Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны разрешают споры в соответствии с законодательством РФ. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Заказчик обязан: 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2. Автор или члены авторского коллектива должны: 3.2.1. Осуществлять исследования Объекта с необходимой фиксацией и анализом в процессе производства работ по реставрации.

Узнайте к чему:  Примерный договор сдачи авто в аренду

Контролировать правильность вынесения абсолютных отметок (в единой государственной топографической системе) и размеров в рабочей документации на конструкции Объекта. Запрещать использование не соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и технологическим методикам и рекомендациям материалов, изделий и оборудования.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ 3.1.

Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке: 3.2.1.

на ремонт квартиры 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1. Стоимость работ и материалов (в соответствии с приложением №2) по настоящему Договору составляет рублей.

2.2. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика. 2.3. Сроки выполнения работ составляют с момента начала работ на объекте.

В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.

Если не нашли, что искали.

Договор на проведение ремонтно-отделочных работ № Образец г. Москва « __ » ____________ 2019 г.

1.1. Подрядчик обязуется в установленный срок произвести ремонтно-отделочные работы, согласно прилагаемой смете, по адресу: __________________________ 1.3. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения ремонтно-отделочных работ, оплатить Подрядчику все затраты, связанные с ремонтом.

оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели 1. ПРЕДМЕТ 1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. 1.

2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .Договор на выполнение ремонта квартиры — здесь есть куча образцов документов Информация к документу Особенности составления договора Форма Согласно ст.

Согласно этой же статьи договор бытового подряда относится к разряду публичных, а поэтому к нему применяются правила ст.

Узнайте к чему:  Договор найма в случае порчи имущества

Договор на авторский надзор при реставрации

Контролировать правильность вынесения абсолютных отметок (в единой государственной топографической системе) и размеров в рабочей документации на конструкции Объекта. 3.2.4. Запрещать использование не соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и технологическим методикам и рекомендациям материалов, изделий и оборудования.

3.2.6. Разрешать своевременно все вопросы по проектно-сметной документации, возникающие в процессе реставрации Объекта. 3.2.8. Контролировать качество работы исполнителей, находящихся в административном подчинении или на субподряде.

3.2.10. Участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и специальных работ с составлением соответствующих актов.

Источник: https://fileddl.info/primernyy-dogovor-restavratsiyu-knig/

Договор на оказание услуг по реставрации мебели

Договор на оказание услуг ремонта и перетяжки мебели
Остальные корректировки по планировочным решениям производятся платно (цена 100 руб./кв.м.

) ; 20 рабочих дней с момента оплаты авансового платежа, при этом, в данный срок не входит время, необходимое Заказчику для принятия решения по эскизным вариантам планировки объекта и эскизным вариантам интерьерных решений.

Срок выполнения работ по второму этапу составляет 15 рабочих дней с момента согласования эскизного варианта планировки объекта и эскизного варианта интерьерных решений, выбранных отделочных материалов и оборудования, и 3D изображения видовых помещений.

Перетяжка мебели

Если вы еще только хотите принять решение о перетяжке и у вас есть вопросы по технологии, вы можете получить консультацию по телефону или оформить заявку на сайте. После этого по указанному вами адресу приедет наш мастер для оценки состояния мебели и ознакомления с образцами обивочных материалов. Перетяжка мебели выполняется на основе договора об оказании услуг.

К проведению работ допускаются квалифицированные специалисты с большим опытом ремонта по перетяжке любой мягкой мебели, от бюджетной до элитной. При восстановлении кресел, диванов и стульев используются современное оборудование и технологии. Прошло более трёх недель, а телевизор ещё не починили. Ответ. Максимальный срок для устранения недостатков товара согласно ст.

22 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» не может превышать 14 дней. В случае безвозмездного устранения недостатков вы можете потребовать предоставления на период ремонта во временное пользование аналогичный товар. Данное требование должно быть выполнено в течение трёх дней со дня предъявления требования. При наличии уважительной причины (отсутствие деталей и др.

) ремонтная организация (продавец) при Вашем согласии может продлить срок выполнения ремонта. При отсутствии Вашего согласия Вы вправе после получения товара из ремонта потребовать выплаты неустойки за каждый день просрочки в размере одного процента цены товара. Кроме этого, потребитель вправе предъявить иные требования, предусмотренные ст.

26 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей». Рекомендуем прочесть:  Незаконна приватизация

Мебельное производство «Ростокино Мебель»

Фасады : «Stival», «ILCAM», «MakBerry», «Alvic», «Cleaf», «Arpa», «Green Wood», «Melatone», «Lemark», «Gentas», «Resopal», «Senosan». Обратившись в компанию мебели «Ростокино Мебель» . Вы увидите, как работает дружная команда ответственных и добросовестных профессионалов.

У нас творческий подход дизайнеров к разработке проектов, точные расчеты технологов-конструкторов, индивидуальный подбор мебели для каждого клиента, своевременная доставка и качественная сборка Вашего заказа. После снятия размеров и объемов составляется проект с учетом Ваших пожеланий.

Конечно! По вашему желанию мы сможем произвести замену обивки и наполнителя – к примеру, подлокотников и съемных подушек, не трогая обивку основной части дивана. При заключении договора о замене обивки или прочих ремонтных работах клиент оплачивает 50% стоимости заказа.

Вторую часть оплаты он вносит после выполнения всего комплекса работ. После выезда замерщика к клиенту мы подготавливаем договор об оказании услуг и счет предоплаты. После внесения суммы предоплаты в службу доставки передается заказ на транспортировку мебели в цех.

После выполнения всех работ мебель перевозится обратно заказчику вместе с актом о проведенных работах и счет на оплату остатка стоимости. подробная смета расходных материалов и услуг, включающая в себя их стоимость; договор на предоставление услуг с указанием гарантийного срока.

договор на предоставление услуг с указанием гарантийного срока; подробная смета расходных материалов и услуг; счета на оплату; акты выполненных работ. Перевозка мебели в один конец в пределах МКАД стоит в пределах 1-2 тыс.

Компания «Реставратор+» производит качественную и недорогую реставрацию столов в Москве. Реставрация деревянного стола возможна как, в мастерской так и на дому у заказчика.

П остепенный износ мебели особенно заметен на поверхности кухонных и письменных деревянных столов.

Дерево ценят за то, что это не только красивый, но и натуральный материал.

Осуществление индивидуальными предпринимателями деятельности по ремонту и реставрации бытовой мебели по заказам потребителей

№ 49, с изменениями и дополнениями, ремонт мебели рассматривается как бытовая услуга, осуществляемая по договору бытового подряда.

Отношения между исполнителями и потребителями при оказании бытовых услуг регулируются статьями 683–695 Гражданского кодекса Республики Беларусь и Правилами бытового обслуживания потребителей, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2004 г.

Опыт, знание тенденций на мебельном рынке и уровень квалификации наших сотрудников позволяют нам придавать безнадежно устаревшим, на первый взгляд, или непригодным к эксплуатации моделям достойный, современный вид и соответствующее качество, а также осуществлять реставрацию антикварной мебели.

Вызвать дизайнера-замерщика Вы можете по телефону или через специальную форму на сайте. Выезд возможен в любой день недели, включая выходные, с 9:00 до 21:00. Дизайнер-замерщик привозит с собой все образцы из основных коллекций ткани и кожи, помогает определиться с выбором, рассчитывает стоимость и заключает договор с указанием гарантийного срока и других условий.

Все работы желательно производить в фабричных условиях, поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами нашей службы доставки, чтобы перевезти мебель в цех. В этом случае мы можем гарантировать наивысшее качество и кратчайшие сроки! Работа начинается с выявления дефектов и формирования рабочей команды, в которую могут входить сборщик мебели, мастер-обивщик, столяр, закройщик и швея.

Обновленная мебель проверяется сотрудником службы контроля качества, упаковывается и доставляется клиенту.

Источник: http://urist-pomojet.com/dogovor-na-okazanie-uslug-po-restavracii-mebeli-75731/

Договор на оказание услуг по ремонту мебели – гражданское право – 2019

Договор на оказание услуг ремонта и перетяжки мебели

Опредлеяясь с той или иной работой или услугой по ремонту мебели, заказчик, вполне справедливо, хочет заключить официальный договор. И это правильно – всегда нужен документ, который четко регламентирует права и обязанности сторон, и на пункты которого будут ссылаться и клиент, и исполнитель в случае возникновения спорных ситуаций.

Мастерская «Мебелор» понимает: нормальным участником товарно-рыночных отношений может являться только компания, соблюдающая все налоговые и правовые вопросы в бизнесе.

Мы не только предлагаем нашим клиентам договор на работы , но и даем ряд дополнительных советов, относительно нюансов заключения договора.

  • Перепишите паспортные данные оценщика, мастера,
  • Прочитайте договор, прежде чем подписать. Допишите, если считаете нужным, свои пункты в договор. Если размещаете заказ в другом месте,
  • Настаивайте на подробном отражении всех работ и точных цен на их выполнение, и общей итогово стоимости работ – она не должна изменяться в процессе работы без дополнительного согласования с Вами,
  • В договоре должны присутствовать дата начала и окончания работ, а также оговариваться пеня за просрочку,
  • Деньги за работы платите только уполномоченному на это и указанному в договоре лицу (мастеру) – в противном случае вы рискуете заплатить дважды. Не разумно отдавать деньги без письменного заключения договора – мастер сам должен предложить его заключение, прежде чем брать деньги,
  • По возможности старайтесь присутствовать при выполнении ремонтных и обмерочных работ.

Образец договора ремонта

оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели по, реставрации и перетяжки обивки мебели 1. ПРЕДМЕТ 1.1. Предметом настоящего является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом настоящего является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

Договор оказания услуг по ремонту реставрации и…

Работы, не передавая их третьим лицам, 2.1.6.

при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ, 2.2.

Заказчик обязан: 2.2.1.

оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора, 2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества, 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.
2.4. Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки. 3.

Образец договора по ремонту мебели

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели г. « » 2017 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. 1.

2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика, 2.1.2.

Ipc-zvezda.ru

  • Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
  • Скачать Ремонт мебели договор
  • Типовой договор на ремонт мебели
  • Образец договора ремонта
  • Договор оказания услуг по ремонту мебели образец
  • Договор № на ремонт корпусной мебели
  • Договор на перетяжку мебели образец
  • Договор на ремонт мебели образец

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику. 2.4.1.

в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки. 3.1.

Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена) составляет рублей, включая НДС.

Образец договора на перетяжку мебели, инн

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде . 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока. 8.2.

Смотрите видео: Ремонт квартиры. Порядок заключения договора и последовательность работ (July 2019)

Источник: https://advokat-buro.info/6442-dogovor-na-remont-mebeli-obrazets.html

Договора на оказание услуг по перетяжке мебели

Договор на оказание услуг ремонта и перетяжки мебели

Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет ________ рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение ________ банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере ________ % от Цены договора.

3.2.2. В течение ________ банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1.

Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов; 5.2.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1.
Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2.

[important]Договор на ремонт мебели

Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6.

при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2.

присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику. 2.4. Заказчик имеет право: 2.4.1.

ВДЛ≥2qvR╤N #IЗеВ╟M_=Р÷e!N▓°|пjсNШЧu║╦Ы╛б2rЮQ+Й⌠[MШл╓│╫▀э╝}└

Источник: http://diamondsvape.ru/dogovora-na-okazanie-uslug-po-peretyazhke-mebeli/

Договор на услуги перетяжка мебели скачать

Договор на оказание услуг ремонта и перетяжки мебели

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде . 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока. 8.2.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.